国家工商管理局测绘合同(示范文本)

国家工商管理局测绘合同(示范文本)
2021年08月17日11:19:54 0 669

国家工商管理局测绘合同(示范文本)

测绘合同(示范文本)

 

工程名称:  

 

合同编号:  

 

定作人(甲方):  合同编号:

 

承揽人(乙方):  签订地点:

 

承揽人测绘资质等级:   签订时间:

 

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经双方协商一致签订本合同。

 

第一条测绘范围(包括测区地点、面积、测区地理位置等):

 

第二条测绘内容(包括测绘项目和工作量等):

   

第三条 执行技术标准:

 

其他技术要求:  

 

第四条 测绘工程费:

 

1.取费依据:国家颁布的测绘产品价格标准。

 

2.取费项目及预算工程总价款

 

预算工程总价款: 

 

3.工程完工后,根据实际测绘工作量核计实际工程价款。

 

4. 。

 

第五条 甲方的义务

 

1.自合同签订之日起   日内向乙方提交有关资料。

 

2.自接到乙方编制的技术设计书之日起   日内完成技术设计书的审定工作,并提出书面审定意见。

 

3.应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。

 

4.甲方保证工程款按时到位,以保证工程的顺利进行。

 

5.允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。

 

6. 。

 

第六条 乙方的义务

 

1.自收到甲方的有关材料之日起   日内,根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制,并交甲方审定。

 

2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起   日内组织测绘队伍进场作业。

 

3.乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。

 

4.允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。

 

5.未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

 

6. 。

 

第七条 测绘项目完成工期

 

 

 

全部测绘成果应于  年 月 日前交甲方验收。

 

第八条 乙方应当于工程完工之日起 日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起 日内,组织有关专家,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求,对乙方所完工的测绘工程完成验收,并出据测绘成果验收报告书。

 

对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。

 

第九条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定:

 

第十条 测绘工程费支付日期和方式

 

1.自合同签订之日起   日内甲方向乙方支付定金人民币   。并预付工程预算总价款的   %,人民币   元。

 

2.当乙方完成预算工程总量的   %时,甲方向乙方支付预算工程价款的   %,人民币   元。

 

3.当乙方完成预算工程总量的   %时,甲方向乙方支付预算工程价款的____%,人民币   元。

 

4.乙方自工程完工之日起   日内,根据实际工作量编制工程结算书,经甲、乙双方共同审定后,做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起   日内,甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。

 

5.   。

 

第十一条

 

1.自测绘工程费全部结清之日起   日内,乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果(见下表)。

 

序号 成 果 名 称 规 格 数 量 备 注

 

乙方向甲方交付约定的测绘成果   份。甲方如需增加测绘成果份数,需另行向乙方支付每份工本费   元。

 

第十二条 甲方违约责任

 

1.合同签订后,由于甲方工程停止而终止合同的,乙方未进入现场工作前,甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的,向偿付乙方预算工程费的30%,人民币   元;乙方已进入现场工作,甲方应按完成的实际工作量支付工程价款,并按预算工程费的   %(   元)向乙方偿付违约金。

 

2.乙方进场后,甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时,甲方应支付给乙方停窝工费,停窝工费按合同约定的平均工日产值(   元/日)计算,同时工期顺延。

 

3.甲方未按要求支付乙方工程费,应按顺延天数和当时银行贷款利息,向乙方支付违约金。影响工程进度的,甲方应承担顺延工期的责任,并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。

 

4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三人提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。

 

5.。

 

第十三条 乙方违约责任

 

1.合同签订后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的,乙方向甲方赔偿已付工程价款的  %,人民币  元,并归还甲方预付的全部工程款。

 

2.在甲方提供了必要的工作、生活条件,并且保证了工程款按时到位,乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方赔偿拖期损失费,每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的  %计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期,乙方不承担赔偿责任。

 

3.乙方提供的测绘成果质量不合格的,乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施,以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。返工周期为  天,到  年 月 日完成,并向甲方提供测绘成果。

 

4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有保密义务,不得向第三人转让,否则,甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。

 

5.乙方擅自转包本合同标的的,甲方有权解除合同,并可要求乙方偿付预算工程费30%(人民币元)的违约金。

 

6.。

 

第十四条 由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。

 

第十五条 其他约定:

 

第十六条 本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

 

第十七条 因本合同发生争议,由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解,协商或调解不成的,当事人双方同意仲裁委员会仲裁(当事人双方未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

 

第十八条 附则

 

1.本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后,本合同终止。

 

2.本合同一式份,甲方份,乙方份。

 

定作人名称(盖章):承揽人名称(盖章):   

 

定作人住所:承揽人住所:   

 

邮政编码:  邮政编码: 

 

联系人:联系人:   

 

电话:  电话: 

 

传真:  传真: 

 

E-Mail:   E-Mail:   

 

开户银行:  开户银行:  

 

银行帐号:  银行帐号:  

 

法定代表人:法定代表人:

 

(签字)(签字)  

 

(委托代理人)  (委托代理人)   

点赞(0) 打赏
weinxin
投诉建议
文章名+链接地址,发送到此微信:tourism52
EXCEL,基础,教程,快来,收藏,吧,EXCEL,基础,教程, 职场天地

EXCEL基础教程快来收藏吧

EXCEL基础教程快来收藏吧 1、快速复制表格 按Ctrl不松开往下拖动表格,即可快速复制表格。 2、跨表格复制粘贴 按Shift键选取多个工作表,选中需要复制的表格区域,开始-填...
酒店人的着装礼仪 职场天地

酒店人的着装礼仪

酒店人的着装礼仪 作为酒店人,需要经常出席正式场合,穿着正式的西装已经成为必不可少的装备,那么男士和女士穿着西装又有什么着装礼仪需要注意的呢? 男式正装外观 温馨提示:男生职场西装...
加工承揽合同 职场天地

加工承揽合同

加工承揽合同 承 揽 方: 地 址: 电话: 法定代表人: 职务: 定 作 方: 地 址: 电话: 法定代表人: 职务: 定作方委托承揽方加工____________,经双方充分协...
职场,也需,不粘人,的人 职场天地

职场也需要“不粘人”的人

职场也需要“不粘人”的人工作和生活当中,你们有没有遇到过一些“很粘人”的人?比如谄媚地“贴近”领导、拼命地“巴结”上司?有媒体近期刊发了一篇文章,《正确看待和使用“不粘人”干部》,...
烟草公司客户经理个人工作总结 职场天地

烟草公司客户经理个人工作总结

烟草公司客户经理个人工作总结 烟草在线专稿时间过得真快,转眼间2011年即将逝去,新的一年正在走来。回顾这三年来的工作历程,才发现自己一路走来并非坦坦荡荡,而是充满着坎坷和挑战。然...
建设工程施工合同(电力2) 职场天地

建设工程施工合同(电力2)

v 电力建设工程施工合同条件 第一章 词语涵义及合同文件 第一条 词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简 称《合同条件》和《电力建设工程施工...

评论列表 共有 0 条评论

暂无评论